何再清,男,中共党员。深耕商事争议解决、企业合规风控、经济犯罪刑事辩护领域,擅长结合企业商业模式、业务逻辑,为企业搭建法律风险防护体系,兼顾企业经营发展与企业家个人财产安全,提供「商业+法律」一体化专业法律服务。
具备丰富的一线商业实操经验,自主经营过业务、深耕实体商业,曾任职国内民营500强集团,担任总裁助理兼项目法务总,兼具商业运营思维、企业管理经验与扎实的法律专业功底,打破传统律师单一法律服务局限,精准适配企业经营全流程法律需求。
天地人律师事务所合伙人、市场建设委员会主任,企业合规师、高级税务筹划师。
核心优势
(一)复合型跨界背景:兼具实体经商、市场业务实操经验,曾任民营500强集团总裁助理、项目法务总,熟悉企业运营、项目落地、商业决策全流程,同时持有高级税务筹划师资质,精通法律、商业、税务多维合规体系。
(二)行业权威身份加持:受聘担任湖南省邵阳商会、长沙市武冈商会法律专家,湖南省湘菜产业促进会副秘书长,深耕本土企业服务,熟悉民营企业经营痛点与行业合规风险。
(三)综合素质与公益积淀:108公里戈壁徒步挑战者,具备极强的抗压能力、执行力与团队领导力;长期投身公益法律服务,开展公益普法宣讲数十场,专业靠谱、责任心强。
专业领域
深耕企业商事法律服务与经济犯罪刑事辩护,始终以企业商业模式、业务逻辑为核心,为企业搭建法律合规“防火墙”,专注家企财产隔离、企业家财产保值增值,帮助企业家思考,为企业家经营决策助力。核心业务板块如下:
部分成功案例:(涉及的当事人、单位均为化名)
(一)经济犯罪刑事辩护
专攻企业及企业家涉经济类刑事案件,核心办理职务侵占、挪用资金、行贿、传销、非法吸收公众存款等案件。从业以来成功办理几十起经济犯罪刑事案件,斩获不予起诉、二审改判、缓刑、刑事控告成功等多类优质办案成果。其中专项办理组织、领导传销活动罪案件8起,涉案金额均超百亿元,积累了大量重大、疑难经济犯罪案件的辩护经验。
1. 吴某涉嫌诈骗案。吴某通过他人介绍向王某团伙出资购买一套麻将作弊设备并安装完成,并在自己租赁的公寓中经常组织牌局,借助该套作弊设备操控麻将赌博,赢取赌资数万元。后因上游被抓获获后案发,吴某因涉嫌诈骗罪被公安机关抓获。何再清律师接受吴某委托担任辩护人,针对本案事实、证据及行为定性提出辩护意见。何再清律师介入后,帮助吴某取保候审;案件侦查终结后移送检察机关审查起诉。何再清律师将辩护意见耐心、多次与检察机关承办检察官沟通汇报,检察官最终全面采纳辩护人意见,经审查,最终对吴某作出不起诉决定,当事人获得无罪处理,人身及财产权益得到有效保障。
2.某团伙涉嫌组织、领导传销罪。本案系某市截止至今涉案金额最大的案件,整个案件冻结金额数十亿现金,还涉及很多虚拟数字货币,办案机关抓获多人,属于典型的资金盘传销案件。被告团伙为获取平台高额佣金、奖金收益,一方面借用多名亲友身份证批量注册某外汇投资平台平台账户;另一方面通过线下授课、向身边人员口头推介、微信社交软件传播宣讲平台高回报收益,引诱大量人员注册成为自己的下级会员。经司法鉴定,本案被告团伙实际控制有效账户上百个,下级非本人控制有效会员账户近一万个,下线层级多达十余层,涉案平台资金流水规模巨大,属于法律规定“情节严重”情形。
何再清律师接受被告陈某委托担任本案辩护人,全面梳理全案卷宗、司法鉴定报告、银行流水以及证人证言,重点围绕当事人在整个传销体系中的地位作用、主观恶性、退赃情况开展辩护,在鉴定意见出来后,多次提出自己的观点及对当事人有利的证据,从而帮当事人核减获利数额达大几百万元。提出陈某属于共同犯罪当中的从犯,同时具备坦白、自愿认罪认罚、大额主动退缴违法所得等多项法定从宽量刑情节。法院采纳辩护人的核心辩护观点,认定陈某系从犯并依法对其减轻处罚,实现非常好的辩护结果。
3. 沈某涉嫌组织、领导传销活动罪。本案系某县截止至今涉案金额最大的案件,整个案件冻结金额数亿元现金,涉及较多虚拟数字货币的冻结,办案机关抓获多人。案发时正值口罩时期,涉案平台的实际控制人,被指控多项罪名,其中有涉嫌集资诈骗罪、涉嫌组织、领导传销活动罪、涉嫌非法经营罪等。自案发截止之日,整个组织发展人员超十万人,非法获利超十亿元。沈某经上线介绍加入涉案平台,沈某案发时,已成为该组织的骨干人员,发展下线超万人,非法获利近千万元。
何再清律师担任沈某辩护人,口罩时期多次远程会见,全面审阅卷宗,梳理案情,并成功将涉案人员在法院审理阶段成功取保候审,让涉案当事人得以与年迈的母亲团圆过春节。后开庭审理前,多次找主审法官汇报,并重点围绕当事人在整个传销体系中的地位作用、主观恶性、退赃等情况开展全面辩护。提出沈某为涉案平台中的一般参与人,同时具备坦白、自愿认罪认罚、主动退缴违法所得等多项法定从宽量刑情节。法院采纳辩护人的辩护观点,从而对沈某从轻、减轻处罚,判处有期徒刑二年并处罚金,相比人民检察院出具的量刑建议,有大幅降低,实现较好的辩护结果。
4.刘某行贿案。刘某为某小企业负责人,为争取某项目经营权,向当地政府某领导人行贿。后某领导人被当地纪委、监委察出重大违法违纪事实。纪委、监委通过某领导人的口供及相关案件事实,对刘某传唤问话多次,查出刘某行贿的事实。
何再清律师接受刘某委托担任辩护人。后经过何律师辩护并多次向纪委监委沟通汇报,加之刘某的积极主动配合退赃,成功为刘某争取到未移送人民检察院的辩护效果。
5.陈某容留卖淫案。陈某长期经营经营性场所,在经营期间容留多名人员在场所内从事卖淫活动,累计非法获利人民币数万元,达情节严重。一审审理阶段,法院认定陈某行为构成容留卖淫罪,且属于犯罪情节严重,据此判处陈某有期徒刑五年,并处罚金人民币四万五千元,同时对已退缴的全部违法所得予以没收上缴国库。陈某不服一审刑事判决,提出上诉。
何再清律师接受陈某委托担任二审辩护人,全面审阅一审卷宗材料,并发现鉴定意见中的非法获利计算存在错误,经与承办法官多次沟通汇报,同时提交书面法律意见书。结合本案实际获利金额、案件情节、认罪认罚、主动退缴违法所得等情节,重点围绕本案是否应当认定为 “情节严重”、原审量刑过重等核心问题提交辩护意见,成功在二审期间将陈某的获利金额大大降低。二审法院经审理,采纳了何再清律师的辩护意见,二审法院直接进行改判,陈某最终改判为三年有期徒刑。
6. 邓某掩饰、隐瞒犯罪所得案。邓某因想赚快钱、轻松钱的想法,经人介绍加入跑分团伙,在明知经手划转的资金属于犯罪所得在前提下,仍协助相关人员接收资金并转移相对应诈骗款项,并享受上线给予的相关补贴、差旅报销等待遇,共同跨区域实施转移犯罪资金的跑分行为。后被某公安分局抓捕归案,被羁押在某看守所。
何再清律师团队同接受邓某亲戚委托担任辩护人,经多次会见当事人,多次与承办民警沟通,在提请批捕阶段,成功为当事人取保候审,让当事人在农历春节前与家人团聚。同时,法院阶段全面采纳辩护方的辩护意见,综合考量全部量刑情节,对邓某判处有期徒刑六个月,宣告缓刑一年,使当事人免于实际羁押,取得较好辩护效果。
(二)商事经济纠纷争议解决
专注各类商事合同纠纷、经济争议案件处理,精通案件诉讼、再审、强制执行全流程,实战经验丰富。
1. 某建设工程施工合同纠纷案。施工方完成案涉挡墙工程施工工作后,联合体合作单位某公司未足额支付工程款。拖欠工程款近八年之久,且涉案工程并未进行结算,工程款后涉及农名工工程款,当事人多次讨要无果后,迫于无奈不得已而起诉业主单位及联合体。何再清律师团队代理施工方,经梳理相关资料,并积极与业主方进行沟通协调,并积极梳理案件证据,将证据梳理完整后,代表施工方起诉业主方及联合体合作单位某美公司支付剩余工程款,同时要求项目联合体另一成员某工程公司承担连带清偿责任、业主某石场公司在欠付工程款范围内承担连带责任。
诉讼过程中,某美公司提出反诉,主张施工方存在逾期完工以及工程质量问题,要求施工方承担逾期完工违约金、赔偿监测费损失。某美公司在本诉中抗辩案涉工程没有完成竣工验收、双方未正式结算,不认可施工方提交录音证据的结算效力,认为录音中沟通人员仅为综合部员工,无权代表公司确认工程量及欠款金额,拒付剩余工程款。
何再清律师团队代理施工方处理本案调解、一审及反诉、二审全流程,梳理项目招投标文件、联合体分工协议、施工资料、沟通录音等全部证据,厘清联合体各方工程分工边界,论证案涉工程项目对应的付款责任主体,针对对方提出的工期、质量反诉主张逐项进行抗辩。案件审理中通过司法鉴定完成工程量核查。
一审法院审理后,认定某美公司应当承担付款责任,判决胜美公司向我方当事人既施工方支付工程款 ,并承担逾期付款利息,同时赔付工程价款鉴定费,一并判决驳回某美公司全部反诉请求。
某美公司不服一审判决提起上诉,坚持工程未结算、不应承担逾期利息等理由。何再清律师继续代理二审,围绕一审事实认定、证据采信、法律适用发表代理意见。二审法院确认一审查明事实清楚,最终驳回上诉,维持原判,为我方当事人实现追回工程欠款的结果。
2. 某景观建设公司与某国有企业建设工程施工合同纠纷案。某景观建设企业,前期已完成某国有企业一期绿化施工合同全部施工,款项结清。后续受该国有企业口头指令,开展二期续建工程,但二期工程双方未签订任何书面施工合同。案涉二期工程完工并交付国企投入使用,国企通过第三方主体零星支付部分工程款部分款项后,剩余款项长期拖延不予结算支付。该案工程款型已有近10年之久,涉及的单位为当地国企,负责涉案工程的国企领导早已调换工作岗位,新上任的领导对已不清楚涉案工程为由,迟迟不肯结算及付相对应的工程款。
何再清律师代理该景观建设公司后,该案涉工程没有过程性资料,也没有结算资料,至今也没有相对应的证人等,后经研究,何再清律师团队战略性选择被告主体,该案件在立案阶段即阻力重重,立案及证据固定难度极大。
经与当地法院承办法官,多次积极沟通,最终克服无书面合同、无过程性相关资料、涉案的相关人员均已调离原岗位等不利局面,系统性梳理全部案件材料,调取企业工商任职信息、银行流水、发票凭证、工程照片等,最终成功立案。庭审中,设计事实提问多个,最终锁定了对我方有利的案件事实。
当地法院承办法官经审理采纳我方全部核心代理意见,认定虽然未签署书面合同,但施工方已经完成施工、国企接收并实际使用工程,事实建设工程合同关系成立;并依法判决该国有企业向我方当事人支付剩余工程款,并承担相应资金占用利息,案件诉讼费用亦由国企方承担,帮助民营企业追回多年悬而未结的工程欠款,为当事人解决一大难事,并最终获当事人当面锦旗感谢。
(三)强制执行
1、30年未回款的旧案件成功全部一次性执行到位。上世纪九十年代末,被执行人陈某向申请执行人江某借款人民币本金50万元整。借款到期后,江某多次向陈某催收欠款,陈某却以各类借口推诿搪塞,长期拒不履行还款义务。江某无奈将陈某起诉至人民法院,案件经审理作出生效胜诉判决,确认陈某应当履行还本付息的还款责任。
判决生效之后,陈某采取多种手段规避执行,刻意隐匿财产、规避司法追查,致使生效判决长期得不到实际兑现。此后近三十年间,本案曾多次申请恢复执行,当事人找了4-5家律所,但受制于被执行人陈某身负多个执行案件、刻意逃避、财产线索匮乏等现实困境,每一次恢复执行均未能取得实质回款效果,案件长期陷入搁置状态,当事人江某合法债权悬而未决。
何再清律师接受当事人江某委托承办该疑难积案后,组建专项办案团队,第一时间去人民法院全面调取案件资料,团队全面复盘三十余年案件卷宗材料,梳理历次执行、恢复执行的全部记录;深度摸排分析被执行人陈某的社会关系网、活动轨迹,开展线索研判与信息搜集工作。团队开展精准线索研判、实地蹲点布控,配合执行机关开展执行工作,在执法人员协同配合下成功找到并蹲守到被执行人陈某。律师同步梳理、对接陈某亲属关系,开展多轮沟通释法明理,充分向家属阐明拒不执行的法律后果,推动前期积极介入协调处置债务。最终促成由陈某前妻代为全额清偿案涉欠款,双方正式达成执行和解协议,申请执行人江某顺利收回多年无法实现的债权。
一件搁置近三十余年、多次恢复执行均无果的历史积案,在何再清律师团队的专业处置下实现彻底化解,当事人历经数十年的债权维权终于落定,获当事人的高度肯定。
2、曹某民间借贷强制执行积案。本案民间借贷执行案件,执行标的包含本金及判决利息。案件进入执行程序后,被执行人有近10个执行案件,几乎没有可执行的财产。
何再清律师接受委托后,多次与被执行人沟通博弈,向人民法院申请调查取证,多方调取被执行人微信、支付宝、银行流水等,多次与当地执行承办法官沟通,从多份银行流水中,找被执行人的痛点,同时,经申请执行人的积极配合,最终促成双方达成执行和解。和解协议设置跨度多年的分期还款计划,约定分阶段解除限高、失信措施,但保留房产、车辆查封作为履约保障,同时明确违约后可恢复执行并采取拘留措施。既给被执行人筹措资金的缓冲空间,又牢牢守住债权人回款底线,成功盘活陷入僵局的执行案件。
社会职务
湖南省邵阳商会、长沙市武冈商会 法律专家
湖南省湘菜产业促进会 副秘书长
执业理念
法律合规防控是企业核心竞争力
专注为企业提供「商业+法律」一体化解决方案,深耕商事合规、争议解决、刑事辩护领域,坚守初心、专业履职,做好一名律师,做一名好律师。
湖南农业大学,湖南大学在职研究生
何再清,男,中共党员。深耕商事争议解决、企业合规风控、经济犯罪刑事辩护领域,擅长结合企业商业模式、业务逻辑,为企业搭建法律风险防护体系,兼顾企业经营发展与企业家个人财产安全,提供「商业+法律」一体化专业法律服务。
具备丰富的一线商业实操经验,自主经营过业务、深耕实体商业,曾任职国内民营500强集团,担任总裁助理兼项目法务总,兼具商业运营思维、企业管理经验与扎实的法律专业功底,打破传统律师单一法律服务局限,精准适配企业经营全流程法律需求。
天地人律师事务所合伙人、市场建设委员会主任,企业合规师、高级税务筹划师。
核心优势
(一)复合型跨界背景:兼具实体经商、市场业务实操经验,曾任民营500强集团总裁助理、项目法务总,熟悉企业运营、项目落地、商业决策全流程,同时持有高级税务筹划师资质,精通法律、商业、税务多维合规体系。
(二)行业权威身份加持:受聘担任湖南省邵阳商会、长沙市武冈商会法律专家,湖南省湘菜产业促进会副秘书长,深耕本土企业服务,熟悉民营企业经营痛点与行业合规风险。
(三)综合素质与公益积淀:108公里戈壁徒步挑战者,具备极强的抗压能力、执行力与团队领导力;长期投身公益法律服务,开展公益普法宣讲数十场,专业靠谱、责任心强。
专业领域
深耕企业商事法律服务与经济犯罪刑事辩护,始终以企业商业模式、业务逻辑为核心,为企业搭建法律合规“防火墙”,专注家企财产隔离、企业家财产保值增值,帮助企业家思考,为企业家经营决策助力。核心业务板块如下:
部分成功案例:(涉及的当事人、单位均为化名)
(一)经济犯罪刑事辩护
专攻企业及企业家涉经济类刑事案件,核心办理职务侵占、挪用资金、行贿、传销、非法吸收公众存款等案件。从业以来成功办理几十起经济犯罪刑事案件,斩获不予起诉、二审改判、缓刑、刑事控告成功等多类优质办案成果。其中专项办理组织、领导传销活动罪案件8起,涉案金额均超百亿元,积累了大量重大、疑难经济犯罪案件的辩护经验。
1. 吴某涉嫌诈骗案。吴某通过他人介绍向王某团伙出资购买一套麻将作弊设备并安装完成,并在自己租赁的公寓中经常组织牌局,借助该套作弊设备操控麻将赌博,赢取赌资数万元。后因上游被抓获获后案发,吴某因涉嫌诈骗罪被公安机关抓获。何再清律师接受吴某委托担任辩护人,针对本案事实、证据及行为定性提出辩护意见。何再清律师介入后,帮助吴某取保候审;案件侦查终结后移送检察机关审查起诉。何再清律师将辩护意见耐心、多次与检察机关承办检察官沟通汇报,检察官最终全面采纳辩护人意见,经审查,最终对吴某作出不起诉决定,当事人获得无罪处理,人身及财产权益得到有效保障。
2.某团伙涉嫌组织、领导传销罪。本案系某市截止至今涉案金额最大的案件,整个案件冻结金额数十亿现金,还涉及很多虚拟数字货币,办案机关抓获多人,属于典型的资金盘传销案件。被告团伙为获取平台高额佣金、奖金收益,一方面借用多名亲友身份证批量注册某外汇投资平台平台账户;另一方面通过线下授课、向身边人员口头推介、微信社交软件传播宣讲平台高回报收益,引诱大量人员注册成为自己的下级会员。经司法鉴定,本案被告团伙实际控制有效账户上百个,下级非本人控制有效会员账户近一万个,下线层级多达十余层,涉案平台资金流水规模巨大,属于法律规定“情节严重”情形。
何再清律师接受被告陈某委托担任本案辩护人,全面梳理全案卷宗、司法鉴定报告、银行流水以及证人证言,重点围绕当事人在整个传销体系中的地位作用、主观恶性、退赃情况开展辩护,在鉴定意见出来后,多次提出自己的观点及对当事人有利的证据,从而帮当事人核减获利数额达大几百万元。提出陈某属于共同犯罪当中的从犯,同时具备坦白、自愿认罪认罚、大额主动退缴违法所得等多项法定从宽量刑情节。法院采纳辩护人的核心辩护观点,认定陈某系从犯并依法对其减轻处罚,实现非常好的辩护结果。
3. 沈某涉嫌组织、领导传销活动罪。本案系某县截止至今涉案金额最大的案件,整个案件冻结金额数亿元现金,涉及较多虚拟数字货币的冻结,办案机关抓获多人。案发时正值口罩时期,涉案平台的实际控制人,被指控多项罪名,其中有涉嫌集资诈骗罪、涉嫌组织、领导传销活动罪、涉嫌非法经营罪等。自案发截止之日,整个组织发展人员超十万人,非法获利超十亿元。沈某经上线介绍加入涉案平台,沈某案发时,已成为该组织的骨干人员,发展下线超万人,非法获利近千万元。
何再清律师担任沈某辩护人,口罩时期多次远程会见,全面审阅卷宗,梳理案情,并成功将涉案人员在法院审理阶段成功取保候审,让涉案当事人得以与年迈的母亲团圆过春节。后开庭审理前,多次找主审法官汇报,并重点围绕当事人在整个传销体系中的地位作用、主观恶性、退赃等情况开展全面辩护。提出沈某为涉案平台中的一般参与人,同时具备坦白、自愿认罪认罚、主动退缴违法所得等多项法定从宽量刑情节。法院采纳辩护人的辩护观点,从而对沈某从轻、减轻处罚,判处有期徒刑二年并处罚金,相比人民检察院出具的量刑建议,有大幅降低,实现较好的辩护结果。
4.刘某行贿案。刘某为某小企业负责人,为争取某项目经营权,向当地政府某领导人行贿。后某领导人被当地纪委、监委察出重大违法违纪事实。纪委、监委通过某领导人的口供及相关案件事实,对刘某传唤问话多次,查出刘某行贿的事实。
何再清律师接受刘某委托担任辩护人。后经过何律师辩护并多次向纪委监委沟通汇报,加之刘某的积极主动配合退赃,成功为刘某争取到未移送人民检察院的辩护效果。
5.陈某容留卖淫案。陈某长期经营经营性场所,在经营期间容留多名人员在场所内从事卖淫活动,累计非法获利人民币数万元,达情节严重。一审审理阶段,法院认定陈某行为构成容留卖淫罪,且属于犯罪情节严重,据此判处陈某有期徒刑五年,并处罚金人民币四万五千元,同时对已退缴的全部违法所得予以没收上缴国库。陈某不服一审刑事判决,提出上诉。
何再清律师接受陈某委托担任二审辩护人,全面审阅一审卷宗材料,并发现鉴定意见中的非法获利计算存在错误,经与承办法官多次沟通汇报,同时提交书面法律意见书。结合本案实际获利金额、案件情节、认罪认罚、主动退缴违法所得等情节,重点围绕本案是否应当认定为 “情节严重”、原审量刑过重等核心问题提交辩护意见,成功在二审期间将陈某的获利金额大大降低。二审法院经审理,采纳了何再清律师的辩护意见,二审法院直接进行改判,陈某最终改判为三年有期徒刑。
6. 邓某掩饰、隐瞒犯罪所得案。邓某因想赚快钱、轻松钱的想法,经人介绍加入跑分团伙,在明知经手划转的资金属于犯罪所得在前提下,仍协助相关人员接收资金并转移相对应诈骗款项,并享受上线给予的相关补贴、差旅报销等待遇,共同跨区域实施转移犯罪资金的跑分行为。后被某公安分局抓捕归案,被羁押在某看守所。
何再清律师团队同接受邓某亲戚委托担任辩护人,经多次会见当事人,多次与承办民警沟通,在提请批捕阶段,成功为当事人取保候审,让当事人在农历春节前与家人团聚。同时,法院阶段全面采纳辩护方的辩护意见,综合考量全部量刑情节,对邓某判处有期徒刑六个月,宣告缓刑一年,使当事人免于实际羁押,取得较好辩护效果。
(二)商事经济纠纷争议解决
专注各类商事合同纠纷、经济争议案件处理,精通案件诉讼、再审、强制执行全流程,实战经验丰富。
1. 某建设工程施工合同纠纷案。施工方完成案涉挡墙工程施工工作后,联合体合作单位某公司未足额支付工程款。拖欠工程款近八年之久,且涉案工程并未进行结算,工程款后涉及农名工工程款,当事人多次讨要无果后,迫于无奈不得已而起诉业主单位及联合体。何再清律师团队代理施工方,经梳理相关资料,并积极与业主方进行沟通协调,并积极梳理案件证据,将证据梳理完整后,代表施工方起诉业主方及联合体合作单位某美公司支付剩余工程款,同时要求项目联合体另一成员某工程公司承担连带清偿责任、业主某石场公司在欠付工程款范围内承担连带责任。
诉讼过程中,某美公司提出反诉,主张施工方存在逾期完工以及工程质量问题,要求施工方承担逾期完工违约金、赔偿监测费损失。某美公司在本诉中抗辩案涉工程没有完成竣工验收、双方未正式结算,不认可施工方提交录音证据的结算效力,认为录音中沟通人员仅为综合部员工,无权代表公司确认工程量及欠款金额,拒付剩余工程款。
何再清律师团队代理施工方处理本案调解、一审及反诉、二审全流程,梳理项目招投标文件、联合体分工协议、施工资料、沟通录音等全部证据,厘清联合体各方工程分工边界,论证案涉工程项目对应的付款责任主体,针对对方提出的工期、质量反诉主张逐项进行抗辩。案件审理中通过司法鉴定完成工程量核查。
一审法院审理后,认定某美公司应当承担付款责任,判决胜美公司向我方当事人既施工方支付工程款 ,并承担逾期付款利息,同时赔付工程价款鉴定费,一并判决驳回某美公司全部反诉请求。
某美公司不服一审判决提起上诉,坚持工程未结算、不应承担逾期利息等理由。何再清律师继续代理二审,围绕一审事实认定、证据采信、法律适用发表代理意见。二审法院确认一审查明事实清楚,最终驳回上诉,维持原判,为我方当事人实现追回工程欠款的结果。
2. 某景观建设公司与某国有企业建设工程施工合同纠纷案。某景观建设企业,前期已完成某国有企业一期绿化施工合同全部施工,款项结清。后续受该国有企业口头指令,开展二期续建工程,但二期工程双方未签订任何书面施工合同。案涉二期工程完工并交付国企投入使用,国企通过第三方主体零星支付部分工程款部分款项后,剩余款项长期拖延不予结算支付。该案工程款型已有近10年之久,涉及的单位为当地国企,负责涉案工程的国企领导早已调换工作岗位,新上任的领导对已不清楚涉案工程为由,迟迟不肯结算及付相对应的工程款。
何再清律师代理该景观建设公司后,该案涉工程没有过程性资料,也没有结算资料,至今也没有相对应的证人等,后经研究,何再清律师团队战略性选择被告主体,该案件在立案阶段即阻力重重,立案及证据固定难度极大。
经与当地法院承办法官,多次积极沟通,最终克服无书面合同、无过程性相关资料、涉案的相关人员均已调离原岗位等不利局面,系统性梳理全部案件材料,调取企业工商任职信息、银行流水、发票凭证、工程照片等,最终成功立案。庭审中,设计事实提问多个,最终锁定了对我方有利的案件事实。
当地法院承办法官经审理采纳我方全部核心代理意见,认定虽然未签署书面合同,但施工方已经完成施工、国企接收并实际使用工程,事实建设工程合同关系成立;并依法判决该国有企业向我方当事人支付剩余工程款,并承担相应资金占用利息,案件诉讼费用亦由国企方承担,帮助民营企业追回多年悬而未结的工程欠款,为当事人解决一大难事,并最终获当事人当面锦旗感谢。
(三)强制执行
1、30年未回款的旧案件成功全部一次性执行到位。上世纪九十年代末,被执行人陈某向申请执行人江某借款人民币本金50万元整。借款到期后,江某多次向陈某催收欠款,陈某却以各类借口推诿搪塞,长期拒不履行还款义务。江某无奈将陈某起诉至人民法院,案件经审理作出生效胜诉判决,确认陈某应当履行还本付息的还款责任。
判决生效之后,陈某采取多种手段规避执行,刻意隐匿财产、规避司法追查,致使生效判决长期得不到实际兑现。此后近三十年间,本案曾多次申请恢复执行,当事人找了4-5家律所,但受制于被执行人陈某身负多个执行案件、刻意逃避、财产线索匮乏等现实困境,每一次恢复执行均未能取得实质回款效果,案件长期陷入搁置状态,当事人江某合法债权悬而未决。
何再清律师接受当事人江某委托承办该疑难积案后,组建专项办案团队,第一时间去人民法院全面调取案件资料,团队全面复盘三十余年案件卷宗材料,梳理历次执行、恢复执行的全部记录;深度摸排分析被执行人陈某的社会关系网、活动轨迹,开展线索研判与信息搜集工作。团队开展精准线索研判、实地蹲点布控,配合执行机关开展执行工作,在执法人员协同配合下成功找到并蹲守到被执行人陈某。律师同步梳理、对接陈某亲属关系,开展多轮沟通释法明理,充分向家属阐明拒不执行的法律后果,推动前期积极介入协调处置债务。最终促成由陈某前妻代为全额清偿案涉欠款,双方正式达成执行和解协议,申请执行人江某顺利收回多年无法实现的债权。
一件搁置近三十余年、多次恢复执行均无果的历史积案,在何再清律师团队的专业处置下实现彻底化解,当事人历经数十年的债权维权终于落定,获当事人的高度肯定。
2、曹某民间借贷强制执行积案。本案民间借贷执行案件,执行标的包含本金及判决利息。案件进入执行程序后,被执行人有近10个执行案件,几乎没有可执行的财产。
何再清律师接受委托后,多次与被执行人沟通博弈,向人民法院申请调查取证,多方调取被执行人微信、支付宝、银行流水等,多次与当地执行承办法官沟通,从多份银行流水中,找被执行人的痛点,同时,经申请执行人的积极配合,最终促成双方达成执行和解。和解协议设置跨度多年的分期还款计划,约定分阶段解除限高、失信措施,但保留房产、车辆查封作为履约保障,同时明确违约后可恢复执行并采取拘留措施。既给被执行人筹措资金的缓冲空间,又牢牢守住债权人回款底线,成功盘活陷入僵局的执行案件。
社会职务
湖南省邵阳商会、长沙市武冈商会 法律专家
湖南省湘菜产业促进会 副秘书长
执业理念
法律合规防控是企业核心竞争力
专注为企业提供「商业+法律」一体化解决方案,深耕商事合规、争议解决、刑事辩护领域,坚守初心、专业履职,做好一名律师,做一名好律师。
湖南农业大学,湖南大学在职研究生